Договор на благоустройство территории образец скачать

Содержание
  1. Договор на благоустройство территории образец скачать
  2. Договор на озеленение территории
  3. Скачать договор на Источник: http://sovetnik36.ru/skachat-dogovor-na-blagoustrojstvo-t/ Договор на благоустройство территории образец Договор на благоустройство территории образец Договор на благоустройство территории образец Договор на благоустройство территории образец В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 6.3. 1.6. Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору. Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора. 2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом: 2.1.1. стоимость услуг благоустройства 1 кв.м. территории составляет ___ рублей, в т.ч. НДС – 18% согласно Расчету (Приложение № 4 к настоящему Договору); 2.1.2. Образец договора подряда на благоустройство территории Договор на благоустройство территории образец скачать После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________. 3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153. 3.3. Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков. 3.4. Важно В случае расторжения настоящего договора по причине невозможности исполнения взятых на себя обязательств Заказчиком, последний возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 6.1. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. 6.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит: — улучшение механического состава и плодородия растительного грунта; — расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; — уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; — работы по озеленению объектов; — подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников; — доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6; — посадка деревьев и кустарников; — устройство газона; — устройство цветников; — расстановка малых форм архитектуры. 1.2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории Заказчика, находящегося по адресу: 6, в соответствии с утверждённым проектом (Приложение ) и локальной сметой (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по по благоустройству территории, упомянутой в п. 1.1 настоящего договора, собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика в соответствии с Приложениями №1 и №2. 1.3. Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение ). 1.4. Договор по благоустройству территории образец скачать 1.6. Внимание Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору. Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора. 2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом: 2.1.1. стоимость услуг благоустройства 1 кв.м. территории составляет ___ рублей, в т.ч. НДС – 18% согласно Расчету (Приложение № 4 к настоящему Договору); 2.1.2. 2.4. Заказчик обязуется: 2.4.1. Предоставить Исполнителю сведения, информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора. 2.4.2. Оказывать содействие Исполнителю в оказании ими услуг, в том числе по требованию Исполнителя незамедлительно предоставлять им все необходимые сведения и документы. 2.4.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора. 2.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных ими расходов. 2.6. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________. 7. Порядок урегулирования споров 7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров. 7.2. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 8. Срок действия и порядок расторжения Договора 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. Образец договора на благоустройство территории Каждому собственнику земельного участка хочется, чтобы его территория была как можно более благоустроенной, но не у каждого получается осуществить эту мечту своими силами. Образец договора на благоустройство территории иногда разыскивается собственниками земельного участка, желающими адаптировать их под свои нужды. Не существует универсального перечня работ по благоустройству, в отношении каждого земельного участка необходимые работы определяются индивидуально. Чтобы в дальнейшем, при приемки результата работ, минимизировать риски недовольства сторон от исполнения взаимных обязанностей, следует на стадии заключения определиться с тем, что именно должен включать в себя договор на благоустройство территории. Некоторые моменты особенно актуальны именно для благоустройства — например, способ, которым будут осуществляться работы. Подрядчик гарантирует: — надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; — качество выполненных всех работ в соответствии с документацией и действующими нормами и техническими условиями; — своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; — бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта. 8.2. Заказчик имеет право: 4.4.1. Направлять Исполнителю для рассмотрения предложения по повышению эффективности услуг, являющихся предметом настоящего договора; 4.4.2. В любое время проверять ход оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность, и доводить результаты проверок до ответственных лиц Исполнителя; 4.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, в любое время, уведомив об этом в письменной форме Исполнителя за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения с условием оплаты фактически оказанных услуг; 4.4.4. Заказать Исполнителю оказание дополнительных услуг путем заключения дополнительного соглашения. Порядок оказания и оплаты дополнительных услуг определяются Сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему договору. Заказчика консультациями и рекомендациями по содержанию и благоустройству территории Сроки оказания услуги: — начало — 01 января 2014 года; — окончание-30 июня 2014 года. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязуется: 2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором сроки. 2.2.2. В ходе исполнения настоящего Договора руководствоваться указаниями Заказчика. 2.2.3. Оказать услуги лично без привлечения третьих лиц. 2.2. Исполнитель имеет право оказать услуги до истечения срока, установленного п. 1.2 настоящего Договора (досрочно). 2.3. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет. 3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 3.6. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Заказчик вправе: 4.1.1. Источник: https://spb-visotsky.ru/dogovor-na-blagoustrojstvo-territorii-obrazets-skachat Договор на озеленение территории г. _________________ “___”________ ___ г. ___________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О. )_______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта)____________________________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в (наименование или Ф.И.О.)лице ___________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О. )_________________________________________________, с другой стороны, вместе (Устава, положения, доверенности или паспорта)именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: ____________, ____________, ____________, расположенных по адресам: ___________________, ____________________, _________________ (далее – объекты), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит: – улучшение механического состава и плодородия растительного грунта; – расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; – уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; – работы по озеленению объектов; – подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников; – доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6; – посадка деревьев и кустарников; – устройство газона; – устройство цветников; – расстановка малых форм архитектуры. 1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком. 1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: – предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N __); – обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам; – уведомлять Подрядчика о _____________________________________________ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.)на объектах не позднее ______ с момента их происшествия. 1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором. Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование. 1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___). 2. Цена работ. Порядок оплаты 2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора. 2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________. 3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 3.1. После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________. 3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153. 3.3. Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков. 3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет. 3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 3.6. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ. 5. Ответственность Сторон 5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром. 6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________. 9. Прочие условия 9.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей: 9.4.1. Приложение N __ – График выполнения работ. 9.4.2. Приложение N __ – Акт выполненных работ. 9.4.3. Приложение N __ – Спецификация Заказчика. 9.4.4. Приложение N __ – Смета работ. 9.4.5. Приложение N __ – Проект работ. 10. Адреса и платежные реквизиты Сторон Заказчик: Подрядчик: Адрес: Адрес: Телефон _______, факс _______ Телефон _______, факс _______ Электронный адрес: __________ Электронный адрес: __________ ИНН _________________________ ИНН _________________________ КПП _________________________ КПП _________________________ БИК _________________________ БИК _________________________ Р/с _________________________ Р/с _________________________ К/с _________________________ К/с _________________________ Подписи Сторон: Заказчик: Подрядчик: __________________/___________ __________________/___________ М.П. М.П. Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8 Скачать договор на Источник: http://sovetnik36.ru/skachat-dogovor-na-blagoustrojstvo-t/ Договор на благоустройство территории образец Договор на благоустройство территории образец В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 6.3. 1.6. Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору. Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора. 2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом: 2.1.1. стоимость услуг благоустройства 1 кв.м. территории составляет ___ рублей, в т.ч. НДС – 18% согласно Расчету (Приложение № 4 к настоящему Договору); 2.1.2. Образец договора подряда на благоустройство территории Образец договора подряда на благоустройство территории Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц. 8.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 9. Адреса и платежные реквизиты Сторон Заказчик: Подрядчик: Адрес: Адрес: Телефон _______, факс _______ Телефон _______, факс _______ Электронный адрес: __________ Электронный адрес: __________ ИНН _________________________ ИНН _________________________ КПП _________________________ КПП _________________________ БИК _________________________ БИК _________________________ Р/с _________________________ Р/с _________________________ К/с _________________________ К/с _________________________ Подписи Сторон: Заказчик: Подрядчик: __________________/___________ __________________/___________ М.П. М.П. Договор на благоустройство территории образец скачать Договор на благоустройство территории образец скачать Важно После оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме стороны подписывают акт об оказании услуг. Акт об оказании услуги составляется Исполнителем и представляется Заказчику. Заказчик обязан рассмотреть и подписать его в течение 5 дней с момента получения. При наличии замечаний либо претензий к оказанным Исполнителямем услугам Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг. 3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1. Сумма вознаграждения Исполнителя составляет 6000 (шесть тысяч) рублей. 3.2. Заказчик обязан оплатить услугу Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуги по настоящему Договору в полном объеме путем передачи наличных денежных средств Исполнителю в равных долях (со следующим распределением долей: 1000 (одна тысяча) рублей ежемесячно после подписания акта о проделанной работе). 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 4.1. Договор на благоустройство территории образец 2016 44-фз Договор на благоустройство территории образец 2016 44-фз В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром. 6.2. Договор на благоустройство территории образец рб
  4. Договор на благоустройство территории образец
  5. Договор на благоустройство территории образец
  6. Договор на благоустройство территории образец
  7. Договор на благоустройство территории образец
  8. Договор на благоустройство территории образец скачать
  9. Договор на озеленение территории
  10. Скачать договор на Источник: http://sovetnik36.ru/skachat-dogovor-na-blagoustrojstvo-t/ Договор на благоустройство территории образец Договор на благоустройство территории образец В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 6.3. 1.6. Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору. Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора. 2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом: 2.1.1. стоимость услуг благоустройства 1 кв.м. территории составляет ___ рублей, в т.ч. НДС – 18% согласно Расчету (Приложение № 4 к настоящему Договору); 2.1.2. Образец договора подряда на благоустройство территории Образец договора подряда на благоустройство территории Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц. 8.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 9. Адреса и платежные реквизиты Сторон Заказчик: Подрядчик: Адрес: Адрес: Телефон _______, факс _______ Телефон _______, факс _______ Электронный адрес: __________ Электронный адрес: __________ ИНН _________________________ ИНН _________________________ КПП _________________________ КПП _________________________ БИК _________________________ БИК _________________________ Р/с _________________________ Р/с _________________________ К/с _________________________ К/с _________________________ Подписи Сторон: Заказчик: Подрядчик: __________________/___________ __________________/___________ М.П. М.П. Договор на благоустройство территории образец скачать Договор на благоустройство территории образец скачать Важно После оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме стороны подписывают акт об оказании услуг. Акт об оказании услуги составляется Исполнителем и представляется Заказчику. Заказчик обязан рассмотреть и подписать его в течение 5 дней с момента получения. При наличии замечаний либо претензий к оказанным Исполнителямем услугам Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг. 3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1. Сумма вознаграждения Исполнителя составляет 6000 (шесть тысяч) рублей. 3.2. Заказчик обязан оплатить услугу Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуги по настоящему Договору в полном объеме путем передачи наличных денежных средств Исполнителю в равных долях (со следующим распределением долей: 1000 (одна тысяча) рублей ежемесячно после подписания акта о проделанной работе). 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 4.1. Договор на благоустройство территории образец 2016 44-фз Договор на благоустройство территории образец 2016 44-фз В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром. 6.2. Договор на благоустройство территории образец рб
  11. Договор на благоустройство территории образец
  12. Договор на благоустройство территории образец

Договор на благоустройство территории образец скачать

Договор на благоустройство территории образец скачать
Договор на благоустройство территории образец скачать

После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.

3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.

3.3.

Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.

3.4.

Важно

В случае расторжения настоящего договора по причине невозможности исполнения взятых на себя обязательств Заказчиком, последний возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

6.1. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2.

Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит:

— улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;

— расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

— уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

— работы по озеленению объектов;

— подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;

— доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;

— посадка деревьев и кустарников;

— устройство газона;

— устройство цветников;

— расстановка малых форм архитектуры.

1.2.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории Заказчика, находящегося по адресу: 6, в соответствии с утверждённым проектом (Приложение ) и локальной сметой (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по по благоустройству территории, упомянутой в п.
1.1 настоящего договора, собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика в соответствии с Приложениями №1 и №2.

1.3. Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение ).

1.4.

Договор по благоустройству территории образец скачать

1.6.

Внимание

Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору.

Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора.

2.1.

Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом:

2.1.1. стоимость услуг благоустройства 1 кв.м. территории составляет ___ рублей, в т.ч. НДС – 18% согласно Расчету (Приложение № 4 к настоящему Договору);

2.1.2.

2.4. Заказчик обязуется:

2.4.1. Предоставить Исполнителю сведения, информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора.

2.4.2.

Оказывать содействие Исполнителю в оказании ими услуг, в том числе по требованию Исполнителя незамедлительно предоставлять им все необходимые сведения и документы.

2.4.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора.

2.5.

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных ими расходов.

2.6.

Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.

7.2.

В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п.

Образец договора на благоустройство территории

Каждому собственнику земельного участка хочется, чтобы его территория была как можно более благоустроенной, но не у каждого получается осуществить эту мечту своими силами.

Образец договора на благоустройство территории иногда разыскивается собственниками земельного участка, желающими адаптировать их под свои нужды.

Не существует универсального перечня работ по благоустройству, в отношении каждого земельного участка необходимые работы определяются индивидуально.

Чтобы в дальнейшем, при приемки результата работ, минимизировать риски недовольства сторон от исполнения взаимных обязанностей, следует на стадии заключения определиться с тем, что именно должен включать в себя договор на благоустройство территории.
Некоторые моменты особенно актуальны именно для благоустройства — например, способ, которым будут осуществляться работы.

Подрядчик гарантирует:

— надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

— качество выполненных всех работ в соответствии с документацией и действующими нормами и техническими условиями;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

8.2.

Заказчик имеет право:

4.4.1. Направлять Исполнителю для рассмотрения предложения по повышению эффективности услуг, являющихся предметом настоящего договора;

4.4.2. В любое время проверять ход оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность, и доводить результаты проверок до ответственных лиц Исполнителя;

4.4.3.
В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, в любое время, уведомив об этом в письменной форме Исполнителя за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения с условием оплаты фактически оказанных услуг;

4.4.4. Заказать Исполнителю оказание дополнительных услуг путем заключения дополнительного соглашения. Порядок оказания и оплаты дополнительных услуг определяются Сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему договору.

Заказчика консультациями и рекомендациями по содержанию и благоустройству территории

Сроки оказания услуги:

— начало — 01 января 2014 года;

— окончание-30 июня 2014 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1.

Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором сроки.

2.2.2. В ходе исполнения настоящего Договора руководствоваться указаниями Заказчика.

2.2.3.

Оказать услуги лично без привлечения третьих лиц.

2.2. Исполнитель имеет право оказать услуги до истечения срока, установленного п. 1.2 настоящего Договора (досрочно).

2.3.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.6. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1.

Источник: https://spb-visotsky.ru/dogovor-na-blagoustrojstvo-territorii-obrazets-skachat

Договор на озеленение территории

Договор на благоустройство территории образец скачать
г. _________________ “___”________ ___ г. ___________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)_______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта)____________________________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в (наименование или Ф.И.О.)лице ___________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)_________________________________________________, с другой стороны, вместе (Устава, положения, доверенности или паспорта)именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: ____________, ____________, ____________, расположенных по адресам: ___________________, ____________________, _________________ (далее – объекты), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит:

– улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;

– расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

– уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

– работы по озеленению объектов;

– подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;

– доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;

– посадка деревьев и кустарников;

– устройство газона;

– устройство цветников;

– расстановка малых форм архитектуры.

1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

– предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N __);

– обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;

– уведомлять Подрядчика о _____________________________________________ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.)на объектах не позднее ______ с момента их происшествия.

1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.

1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).

2. Цена работ. Порядок оплаты

2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.

3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.

3.3.

Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.

3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.6. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________.

9. Прочие условия

9.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:

9.4.1. Приложение N __ – График выполнения работ.

9.4.2. Приложение N __ – Акт выполненных работ.

9.4.3. Приложение N __ – Спецификация Заказчика.

9.4.4. Приложение N __ – Смета работ.

9.4.5. Приложение N __ – Проект работ.

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: Подрядчик: Адрес: Адрес: Телефон _______, факс _______ Телефон _______, факс _______ Электронный адрес: __________ Электронный адрес: __________ ИНН _________________________ ИНН _________________________ КПП _________________________ КПП _________________________ БИК _________________________ БИК _________________________ Р/с _________________________ Р/с _________________________ К/с _________________________ К/с _________________________ Подписи Сторон: Заказчик: Подрядчик: __________________/___________ __________________/___________ М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8

Скачать договор на

Источник: http://sovetnik36.ru/skachat-dogovor-na-blagoustrojstvo-t/

Договор на благоустройство территории образец

Договор на благоустройство территории образец скачать
Договор на благоустройство территории образец скачать

Договор на благоустройство территории образец

Договор на благоустройство территории образец скачать

Договор на благоустройство территории образец

Договор на благоустройство территории образец скачать

Договор на благоустройство территории образец

Договор на благоустройство территории образец скачать
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.3.

1.6.

Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору.

Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора.

2.1.

Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом:

2.1.1. стоимость услуг благоустройства 1 кв.м. территории составляет ___ рублей, в т.ч. НДС – 18% согласно Расчету (Приложение № 4 к настоящему Договору);

2.1.2.

Образец договора подряда на благоустройство территории

Договор на благоустройство территории образец скачать

Договор на благоустройство территории образец скачать
Договор на благоустройство территории образец скачать

После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.

3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.

3.3.

Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.

3.4.

Важно

В случае расторжения настоящего договора по причине невозможности исполнения взятых на себя обязательств Заказчиком, последний возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

6.1. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2.

Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит:

— улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;

— расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

— уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

— работы по озеленению объектов;

— подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;

— доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;

— посадка деревьев и кустарников;

— устройство газона;

— устройство цветников;

— расстановка малых форм архитектуры.

1.2.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории Заказчика, находящегося по адресу: 6, в соответствии с утверждённым проектом (Приложение ) и локальной сметой (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по по благоустройству территории, упомянутой в п.
1.1 настоящего договора, собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика в соответствии с Приложениями №1 и №2.

1.3. Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение ).

1.4.

Договор по благоустройству территории образец скачать

1.6.

Внимание

Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору.

Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора.

2.1.

Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом:

2.1.1. стоимость услуг благоустройства 1 кв.м. территории составляет ___ рублей, в т.ч. НДС – 18% согласно Расчету (Приложение № 4 к настоящему Договору);

2.1.2.

2.4. Заказчик обязуется:

2.4.1. Предоставить Исполнителю сведения, информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора.

2.4.2.

Оказывать содействие Исполнителю в оказании ими услуг, в том числе по требованию Исполнителя незамедлительно предоставлять им все необходимые сведения и документы.

2.4.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора.

2.5.

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных ими расходов.

2.6.

Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.

7.2.

В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п.

Образец договора на благоустройство территории

Каждому собственнику земельного участка хочется, чтобы его территория была как можно более благоустроенной, но не у каждого получается осуществить эту мечту своими силами.

Образец договора на благоустройство территории иногда разыскивается собственниками земельного участка, желающими адаптировать их под свои нужды.

Не существует универсального перечня работ по благоустройству, в отношении каждого земельного участка необходимые работы определяются индивидуально.

Чтобы в дальнейшем, при приемки результата работ, минимизировать риски недовольства сторон от исполнения взаимных обязанностей, следует на стадии заключения определиться с тем, что именно должен включать в себя договор на благоустройство территории.
Некоторые моменты особенно актуальны именно для благоустройства — например, способ, которым будут осуществляться работы.

Подрядчик гарантирует:

— надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

— качество выполненных всех работ в соответствии с документацией и действующими нормами и техническими условиями;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

8.2.

Заказчик имеет право:

4.4.1. Направлять Исполнителю для рассмотрения предложения по повышению эффективности услуг, являющихся предметом настоящего договора;

4.4.2. В любое время проверять ход оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность, и доводить результаты проверок до ответственных лиц Исполнителя;

4.4.3.
В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, в любое время, уведомив об этом в письменной форме Исполнителя за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения с условием оплаты фактически оказанных услуг;

4.4.4. Заказать Исполнителю оказание дополнительных услуг путем заключения дополнительного соглашения. Порядок оказания и оплаты дополнительных услуг определяются Сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему договору.

Заказчика консультациями и рекомендациями по содержанию и благоустройству территории

Сроки оказания услуги:

— начало — 01 января 2014 года;

— окончание-30 июня 2014 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1.

Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором сроки.

2.2.2. В ходе исполнения настоящего Договора руководствоваться указаниями Заказчика.

2.2.3.

Оказать услуги лично без привлечения третьих лиц.

2.2. Исполнитель имеет право оказать услуги до истечения срока, установленного п. 1.2 настоящего Договора (досрочно).

2.3.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.6. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1.

Источник: https://spb-visotsky.ru/dogovor-na-blagoustrojstvo-territorii-obrazets-skachat

Договор на озеленение территории

Договор на благоустройство территории образец скачать
г. _________________ “___”________ ___ г. ___________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)_______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта)____________________________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в (наименование или Ф.И.О.)лице ___________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)_________________________________________________, с другой стороны, вместе (Устава, положения, доверенности или паспорта)именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: ____________, ____________, ____________, расположенных по адресам: ___________________, ____________________, _________________ (далее – объекты), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит:

– улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;

– расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

– уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

– работы по озеленению объектов;

– подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;

– доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;

– посадка деревьев и кустарников;

– устройство газона;

– устройство цветников;

– расстановка малых форм архитектуры.

1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

– предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N __);

– обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;

– уведомлять Подрядчика о _____________________________________________ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.)на объектах не позднее ______ с момента их происшествия.

1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.

1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).

2. Цена работ. Порядок оплаты

2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.

3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.

3.3.

Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.

3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.6. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________.

9. Прочие условия

9.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:

9.4.1. Приложение N __ – График выполнения работ.

9.4.2. Приложение N __ – Акт выполненных работ.

9.4.3. Приложение N __ – Спецификация Заказчика.

9.4.4. Приложение N __ – Смета работ.

9.4.5. Приложение N __ – Проект работ.

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: Подрядчик: Адрес: Адрес: Телефон _______, факс _______ Телефон _______, факс _______ Электронный адрес: __________ Электронный адрес: __________ ИНН _________________________ ИНН _________________________ КПП _________________________ КПП _________________________ БИК _________________________ БИК _________________________ Р/с _________________________ Р/с _________________________ К/с _________________________ К/с _________________________ Подписи Сторон: Заказчик: Подрядчик: __________________/___________ __________________/___________ М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8

Скачать договор на

Источник: http://sovetnik36.ru/skachat-dogovor-na-blagoustrojstvo-t/

Договор на благоустройство территории образец

Договор на благоустройство территории образец скачать
Договор на благоустройство территории образец скачать

Договор на благоустройство территории образец

Договор на благоустройство территории образец скачать
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.3.

1.6.

Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору.

Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора.

2.1.

Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом:

2.1.1. стоимость услуг благоустройства 1 кв.м. территории составляет ___ рублей, в т.ч. НДС – 18% согласно Расчету (Приложение № 4 к настоящему Договору);

2.1.2.

Образец договора подряда на благоустройство территории

Образец договора подряда на благоустройство территории

Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9.

Адреса и платежные реквизиты Сторон Заказчик: Подрядчик: Адрес: Адрес: Телефон _______, факс _______ Телефон _______, факс _______ Электронный адрес: __________ Электронный адрес: __________ ИНН _________________________ ИНН _________________________ КПП _________________________ КПП _________________________ БИК _________________________ БИК _________________________ Р/с _________________________ Р/с _________________________ К/с _________________________ К/с _________________________ Подписи Сторон: Заказчик: Подрядчик: __________________/___________ __________________/___________ М.П. М.П.

Договор на благоустройство территории образец скачать

Договор на благоустройство территории образец скачать

Важно После оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме стороны подписывают акт об оказании услуг.

Акт об оказании услуги составляется Исполнителем и представляется Заказчику. Заказчик обязан рассмотреть и подписать его в течение 5 дней с момента получения.

При наличии замечаний либо претензий к оказанным Исполнителямем услугам Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг.

3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Сумма вознаграждения Исполнителя составляет 6000 (шесть тысяч) рублей.

3.2. Заказчик обязан оплатить услугу Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуги по настоящему Договору в полном объеме путем передачи наличных денежных средств Исполнителю в равных долях (со следующим распределением долей: 1000 (одна тысяча) рублей ежемесячно после подписания акта о проделанной работе).

4.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1.

Договор на благоустройство территории образец 2016 44-фз

Договор на благоустройство территории образец 2016 44-фз

В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.

6.
Обстоятельства непреодолимой силы

6.
Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.

6.2.

Договор на благоустройство территории образец рб

Прав-помощь
Добавить комментарий